导读： 工程索赔和争执的解决 1、索赔 索赔是指在合同实行进程中，因为产生应由对方承当责任的环境造成现实损掉，向对方提出经济抵偿和工期顺延的要求。 ①当一标的目的另外一方索赔时，要有合法索赔的来由，且有索赔事务产生时的

工程索赔和争执的解决

1、索赔

索赔是指在合同实行进程中，因为产生应由对方承当责任的环境造成现实损掉，向对方提出经济抵偿和工期顺延的要求。

①当一标的目的另外一方索赔时，要有合法索赔的来由，且有索赔事务产生时的有用证据。

②发包人未能按合同商定实行本身的义务，或产生毛病，或以生应由承包人承当的责任的环境，造成工期耽搁或承包人不克不及和时获得工程款或承包人遭到其它损掉，承包人可以依照以下法式向发包人索赔：

A、索赔事务产生后28天内，向工程师发出索赔意向通知书。

B、发出意向通知书后28天内，向工程师提出耽误工期和抵偿损掉的索赔陈述和有关资料。

C、工程师在收到承包人送交的索赔陈述和有关资料后，在28天内赐与回答或要求承包人进一步弥补索赔来由和证据。假如工程师在收到承包人的索赔陈述和有关资料后28天未予回答，视为该项索赔已被承认。

索赔和变动设计审批时效性很是强，把握这一点很是主要。我们向业主、监理工程师等报送的文件、索赔变动资料等必需由专人送交，并由签收人在发文本上签名。

2、争执的解决

合同两边因合同产生争议，可以经由过程协商或要求有关主管部分调整，不肯经由过程协商或调整不成的，两边可以在专用条目内商定以下两种体例的一种解决争议：

①两边告竣仲裁和谈，向商定的仲裁委员会申请仲裁。

②向有管辖权的人平易近法院告状。

我们中国人常讲“先正人后小人”，可是按照施工合同干工程时，应当完满是反其道而行，做到“先小人后正人”。假如在履约进程中产生扯皮或胶葛，谁能出示文字证据，谁就占有有益地位。

国内工程的分歧项目，合同内容年夜同小异，分歧点首要在合同专用条目。列位项目司理、总工程师和有关人员，在出场施工之初就要把进修合同、理解合同、把握合�����hth����.txt同、利用合同作为一项主要的工作。要熟读合同，不研读5遍以上，谈不上熟读。在工作中要常常翻阅合同条目，将合同条目矫捷应用在施工治理和变动索赔中。

世行、亚行贷金钱目采取国际通用的FIDIC施工合同前提，合同条目更周密、内容更丰硕、逻辑性更强、时效性更具体。

国际老例为何不服水土。承包商不严酷遵照合同的环境，提出在我国插手WTO后，扶植各方严酷实行合同的需要性和紧急性。我国的建筑业主、承包商、监理工程师的合赞成识都有了较着的提高。

杰出的伴侣关系只是我们争夺杰出效益的根本。要争夺好的效益要靠我们在施工进程中、在合同治理中挖掘变动索赔的事务，当真做好变动索赔根本资料。伴侣的价值在在不违反合同前提可给可不给的变动索赔项目，所谓打擦边球的项目，他可以要求具体处事人员核准我们提出的变动索赔资料，为我们争夺较好的效益。我们常说，外因是转变的前提，内因是转变的按照，内因经由过程外因此起感化。杰出的伴侣关系是我们打点更多变动索赔的前提，是外因;按照合同前提和时自动地提出变动索赔资料是争夺效益的根本，是内因。只有如许才能获得变动索赔的成功。